关于房屋装修合同模板集锦5篇
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编为大家整理的房屋装修合同5篇，希望对大家有所帮助。
房屋装修合同 篇1发包人(以下简称甲方)：
住所：
联系电话：
承包人(以下简称乙方)：
营业执照号：
住所：
法定代表人：
联系电话：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。
甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议：
第一条 工程概况
1、工程地点：____________________________________。
2、户型结构：____________________________ ……此处隐藏10097个字……偿损失。
第四条乙方违反本合同的规定，甲方有权要求乙方重做或解除本合同，原工期不变，造成甲方损失的，乙方应当赔偿。
第五条甲方违反本合同的规定，造成乙方损失的，甲方应当赔偿。
第六条本合同生效后，任何一方要求终止合同的，经结算已完成的工程款，提出终止合同的一方支付另一方相当于工程总价款____%的违约金后，本合同终止。
第十二章其他
第一条双方因履行本合同发生争议，协商不成的，选择以下第_____种途径解决：
(一)向_____仲裁委员会申请仲裁;
(二)向人民法院起诉。
第二条本合同正本一式____份，甲乙双方各执____份。
甲方(签字)：________________乙方(签字)：________________
身份证号码：________________法定代表人：________________
委托代理人：________________委托代理人：________________
身份证号码：________________身份证号码：________________
地址：_____________________地址：______________________
电话：_____________________电话：______________________
邮编：_____________________邮编：______________________
______________年_____月___日______________年_____月___日
